房地产公司跟汽车改装怎么合作
❶ 我们公司有地,想和房地产开发商合作,具体怎么合作有什么方式,怎么样共同盈利和承担风险,请说具体谢
房地产开发合同
___________房地产开发有限公司 (以下简称甲方)
______________________________(以下简称乙方)
根据《中国人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定,为明确责任,恪守信用,特签订合同,共同遵守。
第一条、开发项目
项目名称: ____________ 商住楼
地址: _____________
第二条、项目用地性质
1、合作开发项目占地 10375.67 平方米,土地性质为:商业建设 土地,用地文件以批复为依据。
2、该片土地的使用权为:出让 ,土地使用权人为:______________限公司 ,土地使用年限:70 。
第三条、项目规模
在本协议所述的地块上:
拟建 高层商住楼三栋,每栋29层,该工程规划占地面积10375平方米,全框架结构,容积率为6.5,分层为3.5;6.5;实际建筑面积以市规划局批准的设计面积为准。
第四条、合作方式
1、 以股份的方式,甲方提供位于_______________土地入股,折合为现金占该项目30%的股份,乙方以全部建设资金入股,占该项目70%的股份。
2、 项目工程完成后,甲方分得建成后的房产总面积的 30%,乙方分得建成后的房产总面积的70%,双方共同销售。
3、 合作开发项目总投资约为1.8亿元人民币,全部由乙方出资,按工程进度,分次分批投入,(该投入只作为建设资金使用)。
第五条、前期工作安排
1、为体现双方合作的诚意,乙方同意在签订本协议之后支付壹佰万(100万)给甲方,作为定金。
2合作开发项目的前期工作由甲方负责,其中包括:
⑴落实合作开发项目用地规划手续,获得合建项目占地的使用地规划批文,土地使用权人为甲方,土地使用不附带第三方的利益限制。
⑵落实合作开发项目占地的规划报建工作。
⑶完成合作开发项目规划用地的拆迁、安置及补偿工作,拆迁安置,费用由甲方负责并承担。
⑷甲方负责合作项目的前期开发所有的手续,主要包括土地出让和土地规划,保证该土地的合法使用权及资源供应。
第六条、关于施工
由乙方确定施工单位,签订设计和施工合同。双方共同监督工程进度和施工质量,对于该项目的经营和销售,由乙方全权负责,甲方要配合。关于销售价格,双方要协商制定。
第七条、财务制度
1 合作项目所需资金实行统一管理、统一支出的原则。为便于资金的管理,其资金设立独立帐户,该帐户须预留甲方法定代表人和乙方法定代表人的印鉴。资金的支出由双方书面决定后即由甲方和乙方签字后由财务部实施。
2 主管会计由甲方委派担任,出纳由乙方委派担任,本协议双方都有权随时派员审阅、了解费用支出情况。
3 财务部应定期以书面的方式公布费用支出情况。
4 通过银行贷款解决合作项目建设资金的,必须由甲、乙双方另行达成书面协议。
第八条、物业管理
房屋交付后,物业由甲方负责管理,或委托其他的物业管理单位,并与之签订物业管理合同。
第九条、工程日期
此项目经双方协商定于 年 月 日动工,甲方必须保证在乙方开工前60天办理完所有开工前的相关手续。
第十条、违约责任
本协议签订后:
1、 因甲方原因造成开工时间延期,甲方应承担该项目总造价5%的违约金,由于甲方的原因造成该项目停滞、搁浅,则由甲方应给予乙方该项目总造价的5%做为赔偿。
2、 因乙方原因延误开工而造成该项目不能按期、按质完成,所造成的损失全部由乙方自己承担,同时乙方应给予甲方5%的违约金。
3、 双方约定:如由于任何一方受第三方财务追索,导致项目受阻或造成损失,则所有损失由被追索方承担。
4、 因双方委派人员的个人违法违纪造成项目受阻受损,派出方要承担由此造成的损失。
第九条、声明及保证
甲方:
1、 甲方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。
2、 甲方签署和履行本合同所需的一切手续(________)均已办妥并合法有效。
3、 在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本协议产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4、 甲方所提供的土地,必须是取得了合法使用权。
乙方:
1、 乙方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。
2、 乙方签署和履行本合同所需的一切手续(________)均已办妥并合法有效。
3、 在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本协议产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4、乙方保证项目建设所需资金全部到位,不影响项目建设的顺利进行。
第十条、工程管理
本协议签署后,甲乙双方各自委派专人共同组织合作项目工程关联办公室,具体协商工程管理项目进展、人员联络、财务及工程进度安排,具体协调落实,双方必须为就派出人员造成的项目受阻受损承担一切责任。
第十一条、补充与附件
本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,甲乙双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。
第十二条、合同的效力
1、 本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。
2、 有效期为 年,自 年 月 日至 年 月 日。
3、 本合同正本一式 份,双方各执 份,具有同等法律效力。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
法定代表人(签字): 法定代表人(签字):
委托代理人(签字): 委托代理人(签字):
年 月 日 年 月 日
❷ 房地产代理合作方式有哪几种
一般分4种合作方式:
1-前期顾问:针对地块的前期可行性研究,包括市场分析,产品定位,产品建议,经济核算等等;这种方式是一次性收费,一般到出详规为止;
2-销售代理:组建销售团队,销售开发商所建房屋,一般收费1-2%左右;
3-广告策划:针对房屋销售期,对项目的销售策略,推广策略,平面文案等推广事宜进行策划,收费形式是以月度收费,5-30万不等吧;
4-提供市场信息:和广告策划类似,更倾向于数据研究,通过房产局购买账号信息,市场调研等给开发商提供详尽的市场数据,收费形式同广告策划。
一般情况,以上除了第一种外,其他的可以放到一起与开发商合作。
❸ 大家好!请教下,我是做设计的和效果图公司如何与房地产公司合作及如何去房地产公司跑业务 谢谢!
现在房地产公司很务实,最看中的相类似项目的成功经验,如果你把你曾经做过的相类似项目的效果图和建成照片,整理成一套宣传材料,并且前后差别不大,效果很好,那你就成功了
❹ 怎样和房地产公司合作我是做广告的!户外这一块!
我也是做广告的..
但是是做网络和杂志..
也要接触开发商..
现在的市场很不景气..
所以广告的内容才是吸引他们的重要部分...
去见客户之前要先了解他们的楼盘在什么位置..
大概价格..定位是什么..
了解了这些才能针对性的给他们做一些相关的广告..
这只是我的看法
❺ 房地产公司参与了棚户区改造应该和政府部门怎么谈合作
作为房地产开发公司,你们需要的是拿到政府给你们提供的土地,然后进行开发建设,然后作为政府的他希望通过收储或者拆迁棚户区,然后给到棚户区安置,另外能拿到这个土地出让金和,之间的一个差价。
这时候你要弄明白,政府方现在他最担心什么,最不能提供什么,哦也就是说你只要是资金足够到位,拆迁安置资金,足额的钱去支付,或者想办法替政府解决好,另外的话这个,政策方面要支付给到你支持,这样的话就会合理的谈判合作。
认真回答,希望能够帮到你,望采纳,谢谢!
❻ 装修公司与房地产开发商如何合作达到共赢
拿到业主号码加买断该小区的家装设计广告权 房产商发钥匙时配上你们公司的宣传广告
❼ 我是一个房地产甲方做渠道的,目前公司想拓宽合作渠道,但是我不知道怎么去找合作方
您好,不太清楚你想问的是哪方面,要是普通营销之类的话您得在自己所在地多认识朋友,毕竟做渠道的肯定到处跑跑多认识朋友。要是活动类的直接找广告公司就成,你可以试试猪八戒或者中地汇,很多做这行的在上面都有注册,希望对你有帮助。
❽ 房地产渠道合作怎么做
房地产渠道合作这样做:
1、联系对接大小房地产销售代理公司,拓展客源,扩大成交。
2、联系门户网站,线上推广楼盘,线下组织活动。